Règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques

 Décret N°2018/355 du 12 juin 2018.

Read also : Vaccin Johnson & Johnson : plus de 300 000 doses réceptionnées

Le président de la République décrète :

Read also : Jeux olympiques Tokyo 2020 : le Cameroun prend ses marques à Hita

CHAPITRE I

Read also : Tirage au sort de la CAN 2021 : inspection au Palais des Congrès

DISPOSITIONS GENERALES

Read also : Rdpc : 23 militants graciés et réhabilités

ARTICLE 1er. -Le présent décret fixe les règles communes applicables à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés des entreprises publiques.

Read also : Cameroun-Angola : le duel final

ARTICLE 2.- Les marchés passés par les entreprises publiques reposent sur les principes de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de juste prix.

Read also : CAN Total Energies 2021 : la CAF rassure

ARTICLE 3.- Le présent décret s’applique à tout marché public financé ou cofinancé :

Read also : Lutte contre le chômage: Une nouvelle initiative voit le jour

par le budget d’une entreprise publique;

Read also : Hémodialyse : la prise en charge a repris

sur fonds d’aide extérieure, bilatérale ou multilatérale;

Read also : Exécution du budget d’investissement public : performance appréciable en 2020

sur emprunt avalisé par l’Etat pour le compte d’une entreprise publique.

Read also : Fête nationale du 20 mai : communion spirituelle

ARTICLE 4.- (1) Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne s’appliquent aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales signées par l’Etat qu’en ses dispositions non contraires aux dites conventions.

Read also : Dépistage des voyageurs : soupçons de trafic des résultats

(2) Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables:

Read also : 49e Fête nationale : pas de cérémonies officielles

aux prestations relevant du domaine des bons de commande dont le montant, est fixé par une résolution du Conseil d’administration en considération des spécificités de l’entreprise;

Read also : Lutte contre le coronavirus : la situation se stabilise à nouveau

aux contrats qui ont pour objet l’acquisition ou la location des immeubles bâtis ou non bâtis;

Read also : Médias : la crédibilité de l’information en question

à l’acquisition des produits pétroliers destinés uniquement à l’usage des véhicules de l’entreprise publique concernée.

Read also : Oil Transportation : New Quay Goes Operational

ARTICLE 5.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises:

Read also : Animation politique : les médias à la rescousse

Auditeur indépendant: cabinet de réputation établie recruté par l’organisme chargé de la régulation des  marchés   publics pour la réalisation de l’audit annuel des marchés;

Read also : Conseil d’administration : Blaise Moussa aux commandes

Autorité chargée des  marchés   publics : Autorité placée à la tête de l’administration publique compétente dans le domaine des marchés publics;

Read also : Barrage de Nachtigal : la sérénité de retour

Avenant: acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l’adapter à des événements survenus après sa signature;

Read also : Elite One: Retrouvailles Canon -Tonnerre

Chef de service du marché: personne physique accréditée par le Maître d’ouvrage pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations, objets du marché;

Read also : Formations dispensées à l’étranger; 17 faux diplômes, 23 rejets

Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’ouvrage auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges;

Read also : Campagne cacaoculture 2020-2022: 4 millions de plants disponibles

Co-contractant de l’entreprise publique: toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant (s), personnel, successeur (s) et / ou mandataire (s) dûment désigné (s) ;

Read also : Council Police: Decentralisation Minister Puts Order

Commission de suivi et de recette technique : commission constituée des membres choisis en raison de leurs compétences et chargée de suivre et de valider les prestations effectuées dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles dont les seuils sont fixés par le Conseil d’administration.

Read also : Vaccin contre le Covid-19: Les éclairages du gouvernement

Commission interne de passation des marchés: organe d’appui technique placé auprès d’un maître d’ouvrage ou d’un maître d’ ouvrage délégué pour la passation des marchés;

Read also : Lionnes indomptables: Les leçons d’une élimination

Entreprise publique: unité économique dotée de l’autonomie juridique et financière, exerçant une activité industrielle et/ou commerciale, et dont le capital est détenu entièrement ou majoritairement par l’Etat ou une personne morale de droit public;

Read also : Chemin de fer: Il est urgent de sécuriser

Groupement d’entreprises: groupe d’entreprises ayant souscrit un acte d’engagement unique, et représenté par l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire commun;

Read also : Délinquance en milieu scolaire: Des solutions en débat

Ingénieur du marché: personne physique ou morale de droit public accréditée par le   maître d’  ouvrage, pour le suivi de l’exécution du marché;

Read also : Ouverture démocratique: 30 ans de multipartisme

Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au chef de service du marché;

Read also : Dérives scolaires: Les évêques inquiets

Maître d’œuvre: personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le   maître d’  ouvrage d’assurer la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché;

Read also : Tomates: Les prix fluctuent

Maître d’ouvrage: Directeur général d’une entreprise publique, représentant la structure bénéficiaire des prestations prévues dans le marché;

Read also : AFCON 2022 Organisation: Urgency To Accelerate Infrastructure Works

  Maître d’ouvrage délégué: personne exerçant en qualité de mandataire du   maître d’ ouvrage, une partie des attributions de ce dernier;

Read also : Olympics Intercontinental Play-offs: Decisive Match For Lionesses

Marché d’une entreprise publique: contrat écrit, passé conformément aux dispositions du présent décret, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s’engage envers une entreprise publique, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, dans un délai déterminé, moyennant un prix;

Read also : Ramadan 2021: Un jeûne dans les restrictions

Montant du marché: montant, toutes taxes comprises, des charges et rémunérations des prestations faisant l’objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché;

Read also : Akwaya: Military Hands Over Reconstructed Bridges

Ouvrage: toute construction, installation, tout édifice, assemblage et d’une façon générale, tout bien matériel créé ou transformé par l’exécution des travaux;

Read also : Vaccination contre le Covid-19: Le ton est donné

Prestations: tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes prestations intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l’objet du marché;

Read also : National Assembly: CONAC Edifies On Path Covered

Soumissionnaires: personnes physiques ou morales faisant acte de candidature aux consultations;

Read also : Anti-Covid-19 Fight In Public Places: Local Authorities To Intensify Sensitisation

Sous-commission d’analyse: comité ad-hoc désigné par la Commission interne de passation des marchés pour l’évaluation et le classement des offres au plan technique et financier.

Read also : Eliminatoires des Jeux olympiques: Les Lionnes sont prêtes

CHAPITRE II

Read also : Pascal Monkam: Le dernier voyage

DES ORGANES DE GESTION DES MARCHES

Read also : Classes d’examen: Des élèves sous pression

SECTION I

Read also : Marc Vivien Foe Award 2021: Toko Ekambi Shortlisted

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Read also : Parliamentary Networks: For What Impact?

ARTICLE 6.- (1) Le Conseil d’administration est l’organe investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l’entreprise publique.

Read also : Urban Music: The Strides Of Mr. Leo

(2) Il s’assure du respect des règles de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence et de juste prix dans le processus d’attribution des marchés.

Read also : Autoroute Yaoundé-Douala: Bientôt la fin de la phase I

A ce titre, il :

Read also : Les voies de raccordement identifiées

émet un avis conforme sur les propositions d’attribution des marchés suivant les seuils qu’il définit;

Read also : Homme de consensus

approuve le plan de passation des marchés proposé par la Direction générale;

Read also : Alim Hayatou: L’hommage de la nation

fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission interne de

Read also : Fight Against Covid-19: Medical Doctors, Pharmacists For Vaccination

passation des marchés, de désignation de son président, de ses membres, du secrétaire et d’évaluation des offres;

Read also : Public Health: Secretary Of State Alim Hayatou Is No More

examine et émet son avis sur les demandes des procédures exceptionnelles introduites par le Directeur général;

Read also : Coupe de la CAF: Coton prend la tête

commet des audits et toute autre investigation pour s’assurer de la régularité des procédures et de la qualité de la passation;

Read also : Human Dignity At Least!

reçoit et se prononce sur le rapport annuel de passation et d’exécution des marchés préparé par le Directeur général;

Read also : Violation de la vie privée: Les vidéos de la honte

sanctionne les procédures qui violent la réglementation en vigueur, ainsi que leurs auteurs; à cet effet, il reçoit tous les documents générés dans le cadre de la passation, de l’exécution et du contrôle des marchés;

Read also : Lutte contre le discours de haine: La carte jeune

examine les rapports de missions de contrôle effectuées par les organes de contrôle et prescrit les mesures qui en découlent;

Read also : Interview: « Une démarche constructive est celle qui respecte les procédures »

arbitre les cas de désaccords survenant entre le Maître d’ouvrage et la Commission interne de passation des marchés;

Read also : Réforme du Code électoral: Une coalition qui questionne

crée le ‘Comité d’arbitrage et d’examen des recours, chargé de connaître des cas de contestations et dénonciations introduits par les soumissionnaires à la phase de la passation des marchés et de toute autre affaire dont il est saisi par le Conseil d’Administration;

Read also : AFCON 2021: Competition Dates Confirmed

accorde des autorisations expresses pour la passation d’un marché suivant les  procédures adaptées et de gré à gré;

Read also : Christian Cardinal Tumi: Venerated Apostle Of Peace!

fixe les seuils des bons de commande, des lettres-commande, des avenants, des avances de démarrage, des sous-traitances et sous-commande, et du taux des marchés passés suivant la procédure de gré à gré.

Read also : 55 ans au service de l’Eglise

(3) Le Conseil d’administration peut, en tant que de besoin, conférer certaines de ses attributions au président du Conseil d’administration.

Read also : Douala pleure le Christian Tumi

ARTICLE 7.- Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, le président du Conseil d’administration exerce les prérogatives ci-après:

Read also : Growing Security, Economic Ties

autorise, après avis du Conseil d’administration, les procédures exceptionnelles;

Read also : Cameroun-Grande Bretagne: Les adieux du haut-commissaire

signe avec un membre du Conseil, les actes de désignation du Président et des

Read also : Fighting Emerging Diseases: Cameroon Determined To Reduce Dependence

membres de la Commission interne de passation des marchés;

Read also : Régionales partielles: Tous parés pour le scrutin

adresse à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation, copie des actes de sanction des procédures irrégulières et de leurs auteurs.

Read also : Fête de Pâques: La dernière ligne droite

SECTION II

Read also : 2021 AFCON: Competition Promises Fireworks

DU MAITRE D’OUVRAGE

Read also : Investiture du président centrafricain: Le chef de l’Etat représenté

ARTICLE 8.- (1) L’initiative et la conduite des opérations de passation et d’exécution des Marchés incombent au Maître d’ouvrage.

Read also : Personnes âgées: Sous haute surveillance…à distance

A ce titre, il :

Read also : 6e Journée éliminatoires CAN 2021: Pas de victoire pour les Lions

conduit toutes les opérations relatives aux préalables à la passation et à l’exécution des Marchés;

Read also : Campagne contre les discours de haine: Tous concernés

élabore et met à jour le plan de passation des Marchés et transmet une copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme en charge de la régulation;

Read also : Lutte contre le chômage: Près de 331 000 emplois créés en 2020

prépare les projets de dossiers d’appel d’offres et de consultation et les soumet à l’examen de la Commission interne de passation des Marchés;

Read also : Cameroun – Rwanda: Il faut finir en beauté

lance les appels d’offres;

Read also : Violences en milieu scolaire: Police et gendarmerie en renfort

attribue, publie les résultats, signe et notifie les Marchés, les avenants;

Read also : Non-respect des mesures barrières: Des acteurs politiques inaudibles

signe et notifie les ordres de service;

Read also : Texbooks Policy: Prime Minister Clarifies MPs

suit l’exécution physico-financière des Marchés;

Read also : Professionnels de la santé: Le nouveau cri d’alerte

résilie en tant que de besoin les contrats;

Read also : Cameroon-China: Celebrating 50 Years of Fruitful Cooperation

sollicite l’accord préalable du Conseil d’administration pour les procédures

Read also : MMA: Francis Ngannou , champion du monde

exceptionnelles.

Read also : Douala IV: Les comptes administratifs et de gestion adoptés

(2) Pour chaque entreprise publique, le   Maître d’ ouvrage peut, après délibération du Conseil d’administration, déléguer en tant que de besoin, ses fonctions de Maître d’ ouvrage à un ou plusieurs responsables de ses services.

Read also : Forestry: Women Urged To Join Wood Processing

SECTION III

Read also : Cap-Vert - Cameroun: Les leçons de Praia

DES COMMISSIONS INTERNES DE PASSATION DES MARCHES

Read also : Lybie: Des forces étrangères indésirables

ARTICLE 9.- La Commission interne de passation des Marchés est un organe d’appui technique placé auprès du Maître d’ouvrage pour la passation des Marchés.

Read also : Cameroun-Algérie: un nouveau souffle

A ce titre, elle :

Read also : Coopération: Paul Biya invité en Algérie

examine les dossiers d’appel d’offres et de consultation préparés par le  Maître

Read also : Cameroun-Algérie: Un nouveau souffle

d’ouvrage;

Read also : Prise en charge: Visite aux patients d’Orca

organise les séances d’ouverture des plis;

Read also : Coopération Chine-Cameroun: On n’arrête pas la dynamique

commet des sous-commissions pour l’analyse des offres;

Read also : 51e anniversaire de la Francophonie: Le Cameroun boucle une semaine d’activités

propose au Maître d’ouvrage l’attribution des Marchés;

Read also : Manu Dibango: Lettres à une légende

examine les projets de Marchés et d’avenants.

Read also : « La musique perd l’un de ses géants »

adresse au Maître d’ouvrage, un rapport semestriel de ses activités avec copie

Read also : Etat civil au Cameroun: le fardeau des femmes

au Conseil d’administration, au ministre chargé des Marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation.

Read also : Cameroun-Brésil: La coopération judiciaire va s’intensifier

ARTICLE 10.- La Commission interne de passation des Marchés placée auprès d’une entreprise publique est composée d’un président, de quatre (04) membres et d’un secrétaire.

Read also : Publicité: Les hors-la-loi persistent

ARTICLE 11.- (1) Le président, les membres et le secrétaire de la Commission interne de passation des Marchés sont désignés par le Conseil d’administration. Le président doit être une personnalité externe à l’entreprise publique concernée.

Read also : Changements climatiques: Le calendrier agricole perturbé

(2) Le secrétaire de la Commission est désigné par le Conseil d’administration de l’entreprise publique au sein de la structure interne de gestion administrative des Marchés de l’entreprise publique.

Read also : SDF Littoral: Ça sent le soufre

(3) Le président et les membres de la Commission interne sont désignés pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois.

Read also : Nécrologie: Paul Eric Kingue quitte la scène

ARTICLE 13.- Le président et les membres des Commissions internes de passation des Marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité et disposant d’une expertise avérée dans le domaine des Marchés publics et en tenant compte de leur lieu de résidence.

Read also : Dépravation des mœurs au secondaire: La sonnette d’alarme

ARTICLE 14.- (1) La Commission interne de passation des Marchés se réunit sur convocation de son président qui fixe les jour, heure et lieu de chaque session. Sur proposition du   Maître d’  ouvrage, l’ordre du jour est adopté en séance.

Read also : Service de carte bancaire: Les prix de la discorde

(2) Les convocations et les dossiers proposés par le  Maître d’ouvrage doivent parvenir aux membres au moins quarante-huit (48) heures avant la date de la réunion.

Read also : Service de carte bancaire: Les prix de la discorde

ARTICLE 15.- (1) La Commission ne peut valablement siéger qu’en présence de son président et de la moitié au moins de ses membres.

Read also : Bernard Njonga: L’hommage de la Nation !

(2) Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Read also : Eliminatoires CAN 2021: Les Lions entrent en stage

ARTICLE 16.- Lorsqu’un projet logé au sein d’une entreprise publique fait l’objet de financements conjoints, une Commission spéciale de passation des Marchés peut être créée auprès dudit projet, par une résolution du Conseil d’administration, en fonction des conditions de financement. Dans ce cas, l’acte de création de la commission indique la composition de ladite commission qui doit prendre en compte les spécificités du projet concerné.

Read also : South West: Nine Months To Build Disarmament Centre

SECTION IV

Read also : Jeux Olympiques Tokyo 2020: Le point sur la préparation camerounaise

DES STRUCTURES INTERNES DE GESTION ADMINISTRA TVE DES MARCHES

Read also : Voirie urbaine à Yaoundé: Le cas Nkolmesseng

ARTICLE 17.- (1) Le Conseil d’administration met en place une structure interne de gestion administrative des Marchés qui est la principale interface entre les organes de contrôle et l’entreprise publique. Elle assiste le  Maître d’ouvrage dans l’exécution de ses attributions, notamment au stade:

Read also : Assemblée nationale: Cavaye reste au perchoir

de la maturation des projets;

Read also : Senate: Marcel Niat Njifenji Re-elected

de l’élaboration et du suivi des plans de passation des Marchés;

Read also : Lutte contre le coronavirus: La situation se stabilise

de l’élaboration des projets de dossiers de consultation;

Read also : COVID-19 Fight : Prime Minister Instructs High Level Screening

de la réception des offres;

Read also : Me Charles Tchakoute Patie : l’hommage de la nation

de la finalisation des projets de Marchés et d’avenants;

Read also : Cités Sic : le bail de la discorde

de la préparation des notes de présentation des projets;

Read also : CHAN 2020 : le Maroc dans l’histoire

de la centralisation et de l’archivage de tous les documents et données relatifs aux Marchés de l’entreprise;

Read also : Accident de Santchou : deux ministres sur les lieux

de la préparation et de la transmission au Secrétariat de la Commission de passation des Marchés de tous les documents nécessaires;

Read also : Rentrée du deuxième trimestre : ça repart

de l’examen et de la mise en œuvre des observations de la Commission de passation des Marchés sur les documents des Marchés;

Read also : Développement de la sous-région : on reparle du financement des projets intégrateurs

de la rédaction des rapports trimestriel, semestriel et annuel sur la situation générale des Marchés passés par l’entreprise publique.

Read also : Loi de finances 2021 : de grandes innovations fiscalo-douanières

(2) Une résolution du Conseil d’administration organise le fonctionnement des structures internes de gestion administrative des Marchés des entreprises publiques.

Read also : Mise en place des exécutifs régionaux : le jour-j

CHAPITRE III

Read also :

DES ORGANES CHARGES DU CONTROLE DES MARCHES

Read also :

SECTION I

Read also : Excès de vitesse : 20 automobilistes suspendus de conduite

DU CONTROLE INTERNE

Read also : Accès à un compte bancaire: Seulement un adulte sur 10

ARTICLE 18.- Le contrôle interne de l’exécution des Marchés passés par les entreprises publiques est assuré par le Maître d’ouvrage à travers le chef de service, l’ingénieur du marché et éventuellement le Maître d’œuvre.

Read also : Attestation de virement irrévocable: L’informatisation engagée

SECTION II

Read also : Immunité: Aucune certitude

DU CONTROLE EXTERNE DE L’EXECUTION DES MARCHES

Read also : Plan triennal « Spécial Jeunes »: Des financements pour les projets

ARTICLE 19.- (1) Le contrôle externe de l’exécution des Marchés passés par les entreprises publiques est exercé par le ministère en charge des Marchés publics.

Read also : AFCON 2022 Qualifiers: Three Players To Miss Mozambique Encounter

A ce titre, le ministère en charge des Marchés publics:

Read also : Championnats du monde de sambo: Une médaille d’or pour le Cameroun

procède, avec le concours de ses services compétents, à des contrôles périodiques ou inopinés sur les Marchés en cours d’exécution, en vue notamment de s’assurer du respect des clauses du marché et des règles de l’art ;

Read also : Une manufacture à talents

effectue des contrôles a posteriori pour analyser le bon comportement d’un ouvrage ou d’une fourniture sous garantie.

Read also : Road Infrastructure: Clearing Projects Maturity Obstacles

(2) Le ministère en charge des Marchés publics adresse au Conseil d’administration une copie de ses rapports périodiques sur le contrôle de l’exécution des Marchés passés par les entreprises publiques.

Read also : Blessés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest: Le réconfort du haut commandement

(3) Le ministère en charge des Marchés publics reçoit des acteurs concernés, copie de toute la documentation générée par l’exécution des prestations, notamment:

Read also : Anniversary Celebrations: Canon Yaounde Clocks 90

les Marchés et avenants signés et notifiés;

Read also : Préparation du CHAN 2021: Les Lions A’ gagnent en confiance

les ordres de services, y compris ceux prescrivant le démarrage des prestations;

Read also : Ecrans Noirs 2020: Les lauréats chez le ministre

les copies des décomptes provisoires et finaux;

Read also : Alassane Ouattara: Le message d’apaisement

les procès-verbaux de réception et de recette technique;

Read also : Mali: Amadou Toumani Touré est mort

les rapports d’achèvement de l’exécution technico-financière des projets;

Read also : Grand prix cyclisme international Chantal Biya : derniers réglages

les rapports des Maîtres-d’œuvre.

Read also : Ambam : 118 pointes d’ivoire saisies

SECTION III

Read also : Faits divers : 38 lingots d’or saisis à l’aéroport

DE LA REGULATION

Read also : CHAN 2021 : une alternative à Olembe

ARTICLE 20.- (1) L’Organisme chargé de la régulation des marchés publics assure conformément à ses missions, la régulation des procédures de passation des marchés.

Read also : Doing Business Roadmap To Improve Cameroon’s Environment

A ce titre, il:

Read also : Amélioration du climat des affaires : sept engagements pour la relance

veille à l’application de la réglementation des marchés passés par les entreprises publiques;

Read also : Pénétrante Est : l’utilisation du ministre

procède à la collecte et à la conservation de tous les documents des marchés passés par les entreprises publiques en vue de leur archivage;

Read also : Kumba: Gregory Mewanu Is New City Mayor

veille au renforcement de capacités des intervenants impliqués dans le processus des Marchés des entreprises publiques;

Read also : Fraude à l’état civil : les voies de contournement

publie dans le Journal des marchés  publics les actes relatifs à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés publics;

Read also : Cameroon Business Forum: 2020 Session Holds In Yaounde Today

adresse au Conseil d’administration, chaque fois qu’il est requis par ce dernier,

Read also : Contrefaçon: Deux usines clandestines démantelées

des avis sur les recours des soumissionnaires.

Read also : Éducation de base: Le délégué régional prend fonction

(2) L’Organisme chargé de la régulation des marchés publics adresse aux intervenants impliqués dans le processus de passation des Marchés passés par les entreprises publiques, des actes de régulation prescrivant des mesures à caractère didactique, en cas d’irrégularité sans incidence sur l’observation des règles de publicité et de mise en concurrence.

Read also : Church: CWF Bonamoussadi Admits Eight New Members

ARTICLE 21.- Tous les documents générés dans le cadre de la passation, de l’exécution et du contrôle des Marchés sont transmis à l’Organisme chargé de la régulation pour conservation et archivage dans les soixante-douze (72) heures à compter de leur signature.

Read also : Bataillon d’intervention rapide: Au combat pour l’école

ARTICLE 22.- Les Marchés passés par les entreprises publiques font l’objet d’un audit a postériori réalisé par un Auditeur indépendant recruté par voie d’appel d’offres par l’Organisme chargé de la régulation.

Read also : Concours INJS et CENAJES: L’oral en visioconférence

CHAPITRE IV

Read also : Troubles de la parole: Le bégaiement, ça se soigne

DES PREALABLES A LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Read also : Traitement: On vante les qualités de l’Artemesia

ARTICLE 23.- (1) Avant le lancement de tout appel à la concurrence ou toute consultation, le Maître d’ ouvrage est tenu de s’assurer de l’existence des études préalables, ainsi que de la disponibilité du site, du financement et du plan de passation des Marchés.

Read also : Hôpitaux: Des facilités pour les dames

Les études préalables doivent tenir compte des normes techniques, sociales et environnementales conformément aux lois et règlements en vigueur;

Read also : Adamaoua: 2500 masques distribués aux élèves

La disponibilité du site s’entend de l’accomplissement préalable par le   Maître d’  ouvrage de toutes les diligences relatives à sa libération effective;

Read also : Espaces culturels: Que le spectacle recommence !

Le plan de passation des Marchés planifie l’ensemble des opérations de passation et d’exécution des Marchés prévus au cours de l’année. Il est élaboré par le Maître d’ ouvrage et approuvé par une résolution du Conseil d’administration. Une copie dudit plan est transmise au Ministre chargé des Marchés publics et à l’Organisme chargé de la régulation;

Read also : Music: Big G Baba Against Skin Depigmentation

La disponibilité des financements s’entend de l’adoption du budget et la mise à disposition des crédits alloués aux Marchés.

Read also : Révisions des cours: Le défi de la concentration

CHAPITRE V

Read also : NexGen Higher Institute of Technology: L’univers futuriste de la robotique

DE LA TYPOLOGIE DES MARCHES

Read also : Lions A’: Ndtoungou Mpile aux commandes

SECTION I

Read also : Projet Sports-études de volley-ball: 300 millions de F à collecter

DES MARCHES DE TRAVAUX

Read also : Organisation de la CAN: Un émissaire ivoirien au Cameroun

ARTICLE 24.- Les Marchés de travaux sont des Marchés conclus avec des entrepreneurs en vue de la réalisation des opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation, rénovation de tout bâtiment ou ouvrage, y compris la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.

Read also : Ronaldo-Messi: La fin d'une hégémonie

 

Read also : Manifestations au Nigeria: Couvre-feu à Lagos

SECTION II

Read also : Universités : la pression des effectifs

DES MARCHES DE FOURNITURES

Read also : Marchés publics : sale temps pour les défaillants

ARTICLE 25.- Les Marchés de fournitures sont des Marchés conclus avec des fournisseurs pour l’achat, la prise en crédit-bail, la location-vente de produits ou matériels y compris les services et accessoires, si la valeur de ces derniers ne dépasse pas celle des biens eux-mêmes.

Read also : Décisions de réhabilitation et correction de listes : Elecam s’exécute

SECTION III

Read also : Coton Sport de Garoua : des ambitions à revendre

DES MARCHES DE SERVICES

Read also : South West: Freed Hostages Reunite With Their Families

ARTICLE 26.- (1) Les Marchés de services sont des Marchés autres que les Marchés de travaux ou de fournitures, conclus avec des prestataires pour la réalisation de prestations immatérielles dont la substance peut être quantifiable ou non quantifiable.

Read also : Commerce de vivres : « Bayam-sellam » à l’attaque

(2) Les Marchés de services quantifiables sont des Marchés des prestations de services qui ne font pas nécessairement appel à une conception. Ils se traduisent par un résultat physiquement mesurable. Il s’agit entre autres, du gardiennage, du nettoyage ou de l’entretien des édifices publics ou des espaces verts, de l’entretien ou de la maintenance des matériels et équipements de bureau ou d’informatique, de l’assurance, à l’exclusion de l’assurance maladie.

Read also : Illicit Possession of Arms: Government Focuses On Strict Regulation

(3) Les Marchés de services non-quantifiables autres que les prestations intellectuelles sont des Marchés des prestations de services non quantifiables qui ne font pas nécessairement appel à une conception. Il s’agit entre autres, de l’assurance maladie, de la publicité, de l’audit des comptes, de l’organisation des séminaires de formation.

Read also : Interview : « Je suis plus à l’aise aujourd’hui dans la formation »

 (4) Les Marchés de prestations intellectuelles sont des Marchés de services non quantifiables dont l’objet porte sur des prestations à caractère principalement intellectuel.

Read also : Dream Team France Football : les confidences de Thomas Nkono

SECTION IV

Read also : Ngaoundere : le CERAC fait des heureux

DES AUTRES TYPES DE MARCHES

Read also : Investissements publics : plus de 230 0000 emplois en 2020

SOUS-SECTION I

Read also : Camair-co : redécollage réussi

DES ACCORDS-CADRES

Read also : Lebialem: Military Frees 11 Hostages

ARTICLE 27.- (1) Lorsque le Maître d’ouvrage ne peut pas déterminer à l’avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, il peut recourir à un accord-cadre.

Read also : Nécrologie : Woungly Massaga n’est plus

(2) Les accords-cadres sont des Marchés conclus par un ou plusieurs  Maîtres d’ouvrage avec un ou plusieurs prestataires ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre, ou les dispositions régissant les Marchés à commandes subséquentes à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix, et le cas échéant, les quantités envisagées.

Read also : Boissons gazeuses : la bataille des limonades

(3) La durée des accords-cadres ne peut excéder trois (03) ans.

Read also : Rentrée scolaire et académique : le rythme est bon

(4) Dans le cas où l’accord cadre est passé pour une durée supérieure à douze (12) mois, et si l’accord-cadre le prévoit expressément, chacune des parties contractantes a la faculté de demander, à des dates fixées par elles, qu’il soit procédé à une révision des prix par application de la formule de révision des prix qui y figure, ou de dénoncer le marché au cas où l’application de la formule de révision des prix entraînerait une variation du prix unitaire de plus de 25.

Read also : Celebrating An Icon: Christian Cardinal Tumi Clocks 90

(5) Le recours aux accords-cadres ne s’applique qu’aux fournitures ou services courants et aux travaux de maintenance et de rénovation.

Read also : Placements douteux : plus de 1000 Camerounais arnaqués

ARTICLE 28.- (1) Lorsque l’accord-cadre fixe le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits de paiement, les quantités de prestations ou fournitures à exécuter étant précisées, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.

Read also : Institut Françoise Mbango : la rentrée effective

(2) Les commandes sont des documents écrits adressés au titulaire de l’accordcadre. Ils précisent celles des prestations décrites dans l’accord-cadre dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.

Read also : UN Human Rights Commission Report: Government Decries Subjective Position

(3) Lorsque les commandes portent sur une catégorie déterminée de prestations ou fournitures, sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes, l’accord-cadre donne lieu à des Marchés à commandes subséquents.

Read also : Communiqué des experts du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme : tissu de contre-vérités

(4) Les Marchés à commandes subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixés dans l’accordcadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des dispositions de l’accord-cadre.

Read also : Organisation internationale de la protection civile : la victoire du Cameroun

SOUS-SECTION II

Read also : Rentrée académique 2020/2021 : 420 000 étudiants attendus

DES MARCHES PLURIANNUELS OU A TRANCHES

Read also : Innovation technologique : un centre d’incubation ouvert à Yaoundé

ARTICLE 29.- (1) Lorsque l’intégralité du financement nécessaire pour la réalisation d’un projet ne peut être mobilisée au cours d’un seul exercice budgétaire alors que les prestations sont étalées sur plusieurs exercices ou s’exécutent en plusieurs tranches, le   Maître d’  ouvrage doit programmer les dépenses liées à chaque exercice ou à chaque tranche.

Read also : Lions A’ : un jeu en chantier

(2) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent faire l’objet d’un seul appel d’offres et indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus.

Read also : Port de Douala : de nouveaux engins nautiques en service

(3) Les Marchés pluriannuels qui comportent une tranche annuelle ferme et des tranches annuelles conditionnelles doivent définir la consistance, le prix et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche.

Read also : New Nautical Vessels: Impetus For Greater Performance, Productivity

(4) Les prestations de chaque tranche doivent constituer un ensemble cohérent qui tient compte des prestations des tranches antérieures lorsqu’elles existent.

Read also : Vaccination contre la poliomyélite : le ministre de la Santé rassure

(5) Les Marchés comprenant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles peuvent comporter une clause de dénonciation avec préavis en faveur de l’une et l’autre partie.

Read also : Interview : « Je n’avais pas totalement mesuré l’ampleur de ce projet »

(6) L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à un ordre de service du   Maître d’  ouvrage, notifié au cocontractant dans les conditions fixées dans le marché.

Read also : Françoise Mbango à la Sopecam

SOUS-SECTION III

Read also : Rentrée académique : au tour des étudiants

DES MARCHES RESERVES

Read also : Contentieux : l’heure du verdict

ARTICLE 30.- (1) Certains Marchés peuvent être réservés aux artisans, aux personnes vulnérables, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile.

Read also : Menoua : la liste des chefs réhabilitée

(2) La nature et les seuils des Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus, ainsi que les modalités de leur application sont fixés par une résolution du Conseil d’administration.

Read also : South West: Two Petitions Upheld, Three Dismissed

SOUS-SECTION IV

Read also : Accélération du processus de décentralisation: Le tournant

DES MARCHES ADAPTES

Read also : Cancer du col de l’utérus: La campagne de vaccination effective

ARTICLE 31.-(1) Lorsque les travaux, approvisionnements et services ne peuvent être obtenus que chez des entreprises ou prestataires dont le choix s’impose par leur spécialité, leurs connaissances ou leurs aptitudes particulières, ou ceux détenteurs des brevets d’invention, distributeurs exclusifs, en situation de monopole ou possédant un savoir-faire, le Directeur Général de l’entreprise publique passe directement la commande des travaux ou des services ou procède à l’achat direct des fournitures au juste prix auprès des prestataires concernés, sur la base d’un contrat.

Read also : Agressions à Ndokoti et Deido: 39 suspects interpellés

(2) Après la réception de la prestation commandée, le Directeur général adresse une demande de validation, en régularisation, au président du Conseil d’administration dans un délai de dix (10) jours.

Read also : Autoroute Yaoundé-Douala: La phase 2 dans le pipe

(3) Pour les travaux, fournitures et services autres que ceux visés à l’article 30 cidessus, et qui revêtent un caractère urgent, le Directeur général de l’entreprise publique peut, après consultation d’au moins trois (03) prestataires par tout moyen laissant trace écrite, passer directement la commande au candidat présentant l’offre la moins disante pour les travaux et fournitures, et la mieux disante pour les services et prestations intellectuelles. Dans ce cas, l’offre de l’attributaire, le rapport d’analyse, la décision d’attribution et le projet de contrat sont soumis à la Commission interne qui dispose de trois (03) jours pour émettre son avis.

Read also : Préparation du CHAN 2020: Les Lions A’ doivent rectifier le tir

(4) L’avis de la Commission saisie doit être conservé dans le dossier aux fins de contrôle subséquent par le Conseil d’administration ou toute autre instance habilitée.

Read also : Roland-Garros 2020: Rafael Nadal et Iga Swiatek : historique !

(5) A la fin de chaque semestre, une Commission de contrôle et d’évaluation mise sur pied par le Conseil d’administration procède à l’audit des commandes visées au présent article.

Read also : Floorball: Des kits scolaires pour de jeunes pratiquants

(6) Une résolution du Conseil d’ administration fixe les modalités de recours aux

Read also : Transition au Mali: Nana Akufo-Addo optimiste

Marchés adaptés, ainsi que la procédure d’attribution propre à ce type de Marchés.

Read also : Désinformation sur le Cameroun : pernicieuse pratique

SOUS-SECTION V

Read also : Star Building: PM Discusses With Belgian Diplomat

DES MARCHES SPECIAUX

Read also : Taxation des téléphones portables et tablettes : ce sera 33%

ARTICLE 32.- (1) Les Marchés spéciaux sont des Marchés qui ne répondent pas pour tout ou partie aux dispositions relatives aux Marchés sur appel d’offres ou aux Marchés de gré à gré. Ils comprennent essentiellement les Marchés relatifs à la défense nationale,

Read also : Contrefaçon : des producteurs de faux vins au frais

à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat.

Read also : Peurs et suspicions sur les vaccins : la sensibilisation comme arme

(2) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus comportent des clauses secrètes pour des raisons de sécurité et d’intérêts stratégiques de l’Etat, et échappent de ce fait à l’examen de toute commission des Marchés publics prévue par le présent décret.

Read also : 2020/2021 Academic Year: Prime Minister Prescribes Vigilance

(3) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne concernent que l’acquisition de tous équipements ou fournitures et les prestations de toute nature directement lié à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat.

Read also : Camair-Co : ça redécolle lundi prochain

CHAPITRE VI

Read also : Cameroon-Japan Friendly: Indomitable Lions Earmark Strategies

DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

Read also : Manuels scolaires : la distribution gratuite lancée

ARTICLE 33.- (1) Les Marchés des entreprises publiques font l’objet de consultation et de mise en concurrence préalable des candidats intéressés.

Read also : Lendi, Douala : il brûle son père pour en hériter

(2) Ne peuvent postuler aux consultations des entreprises publiques, les personnes physiques ou morales:

Read also : Housing and Urban Development: Minister Courtes Evaluates Limbe Development Projects

en état de liquidation judiciaire ou en de faillite;

Read also : Bamenda: Encouraging Back To School Progress Report

frappés de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international;

Read also : Prix Goncourt 2020 : Djaïli Amal poursuit l’aventure

qui n’ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

Read also : CHAN 2021 Preparations: Intermediate Lions Crumble In Friendly Game

SECTION 1

Read also : East Africa: Floods Hit Six Million People

DE L’APPEL D’OFFRES

Read also : Regional Councils: Government Presents Operational Modalities

ARTICLE 34.- (1) L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’attribution d’un marché intervient après appel public à la concurrence.

Read also : Timely Session!

(2) Les critères de choix de l’attributaire tiennent compte :

Read also : Pre-electoral Petitions: Crucial Phase Of The Electoral Process

du prix des prestations, des rabais et variantes proposés ou du coût de leur utilisation;

Read also : Rentrée académique 2020-2021 : le e-learning au programme

de leur valeur technique et fonctionnelle notamment les conditions d’exploitation et d’entretien, ainsi que de la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services concernés;

Read also : Barreau du Cameroun : Me Claire Atangana-Bikouna à l’intérim

de la qualité et de la capacité professionnelle des candidats;

Read also : Cameroun-Japon : les Lions rodent la mécanique

du délai d’exécution ou de livraison.

Read also : CHAN 2021 Hosting: Cameroon Polishes up Preparations

(3) L’appel d’offres n’est valable que si après avoir respecté toutes les dispositions prévues au terme du présent décret, la Commission interne de passation des Marchés a reçu au moins une soumission jugée recevable.

Read also : Buea: Rain Destroys COVID-19 Treatment Centre

ARTICLE 35.- L’appel d’offres peut être national ou international, ouvert ou restreint ou avec concours.

Read also : Regional Council Election: Time To Mobilise Campaign Funds

ARTICLE 36.- L’appel d’offres est:

Read also : Lions indomptables : le Japon en ligne de mire

national, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social au Cameroun;

Read also : Rentrée scolaire : comment la mi-temps fonctionne

international, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national.

Read also : Garoua : un réseau de voleurs de véhicules démantelé

SOUS-SECTION I

Read also : Catastrophes dans l’Extrême-Nord : des sapeurs-pompiers en mission de prévention

DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT

Read also : Total Mobilisation Rekindled

Paragraphe 1

Read also : Fonds spécial de relance économique post-Covid 19 : les promoteurs de PME bientôt servis

Généralités

Read also : Covid-19 : priorité à la protection des élèves

ARTICLE 37.- (1) L’appel d’offres est dit ouvert lorsque l’appel public invite tous les candidats intéressés à déposer leurs offres à une date fixée.

Read also : Rentrée scolaire 2020-2021 : le train en marche

(2) Le dossier d’appel d’offres est, après publication de l’avis, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande, contre paiement des frais y afférents conformément au barème en vigueur.

Read also : South West: Effective Teaching And Learning Started Yesterday

ARTICLE 38.- Sous peine nullité, le dossier d’appel d’offres doit être conforme, tant dans sa structure que dans son contenu aux dossiers types en vigueur.

Read also : School Resumption: Strict Barrier Measures In Place

ARTICLE 39.- (1) La caution de soumission, dont le montant est forfaitaire, ne saurait excéder 2 de l’enveloppe prévisionnelle du projet.

Read also : Musique Au revoir, Moussa Haïssam

(2) Le délai de validité des cautions de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres.

Read also : Ojong Felix: Law Student Becomes Film Actor

(3) A l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 ci-dessus, la caution cesse d’avoir effet, même en l’absence de mainlevée, sauf si le Maître d’ouvrage a dûment signifié au cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée par le   Maître d’ouvrage.

Read also : Lions A’ : le temps des évaluations

Paragraphe2

Read also : Mali : plus d’une centaine de jihadistes libérés

Publicité et délais de remise des offres

Read also : Soudan : l’accord de paix signé

ARTICLE 40.- (1) L’avis d’appel d’offres doit faire l’objet d’une large diffusion par insertion dans le Journal des marchés publics édité par l’Organisme chargé de la régulation des   Marchés publics.

Read also : Rentrée scolaire 2020-2021: nous y sommes !

(2) Les autres moyens de publicité tels que le communiqué radio, la presse disponible en kiosque et la presse spécialisée, les voies d’affichage et électronique ne pourront être utilisés qu’en sus.

Read also : « Des dispositions adéquates ont été prises »

ARTICLE 41.-(1) Les délais accordés aux soumissionnaires pour la remise des offres ne peuvent être inférieurs à quinze (15) jours. Ce délai, qui court à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres, est compris entre trente (30) et soixante (60) jours pour les appels d’offres internationaux.

Read also : Education: les enseignants à l’honneur

(2) Lorsque les circonstances l’exigent, le Maître d’ouvrage peut requérir du Conseil d’  administration, la réduction des ‘délais ci-dessus énumérés à l’alinéa 1.

Read also : Mouanko: le tout premier festival en préparation

Paragraphe 3

Read also : Projets immobiliers: le Minhdu sur les sites

Du contenu de l’offre

Read also : School Resumption: Douala II Receives Didactic Material

ARTICLE 42.- Tout soumissionnaire est tenu de produire dans son offre:

Read also : Soudan: L’accord de paix signé

les documents fournissant des renseignements utiles, et dont la nature est précisée dans le dossier d’appel d’offres;

Read also : Rentrée scolaire: 2020-2021 Nous y sommes !

l’attestation de non-faillite;

Read also : Déplacés internes et ex-combattants: La reconstitution des documents en discussions

le quitus des autorités compétentes pour l’acquittement des impôts, taxes,

Read also : Candidatures: Le Conseil électoral a tranché

droits, contributions, cotisations, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit;

Read also : Fécafoot-LFPC: Le groupe de travail installé par le Minsep

une attestation certifiant que le soumissionnaire n’est frappé d’aucune interdiction ou déchéance prévue par la législation en vigueur;

Read also : Nécrologie: Le Bâtonnier de l’Ordre est mort

la caution de soumission dont les modalités et le montant sont précisés dans le dossier d’appel d’offres, en conformité avec le taux en vigueur;

Read also : Filière lait: 165 vaches pour doper la production

l’attestation de catégorisation le cas échéant.

Read also : Dédouanement des portables et tablettes : le dispositif numérique de paiement entre en scène

Paragraphe 4

Read also : Recrutements dans les établissements scolaires : le marché est ouvert…

Recevabilité des offres

Read also : Rentrée scolaire : des précautions s’imposent

Le président de la République décrète :

Read also : New Academic Year : Government For Effective COVID-19 Free Start

CHAPITRE I

Read also : Government Action : Improved Services At Centre Stage

DISPOSITIONS GENERALES

Read also : Production de passeports : ce sera désormais en 24 heures

ARTICLE 1er. -Le présent décret fixe les règles communes applicables à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés des entreprises publiques.

Read also : Concours directs à la Fonction publique : plus de 20 700 postulants en lice

ARTICLE 2.- Les marchés passés par les entreprises publiques reposent sur les principes de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de juste prix.

Read also : Riposte contre le Covid-19 : le combat continue

ARTICLE 3.- Le présent décret s’applique à tout marché public financé ou cofinancé :

Read also : Obsequies : Stephen Tataw Begins Last Journey

par le budget d’une entreprise publique;

Read also : Extrême-Nord : plus de 350 000 enfants sans actes de naissance

sur fonds d’aide extérieure, bilatérale ou multilatérale;

Read also : Fight Against COVID-19 : Focal Points Instructed To Facilitate Screening

sur emprunt avalisé par l’Etat pour le compte d’une entreprise publique.

Read also : Calculs des rappels de solde : place à la digitalisation

ARTICLE 4.- (1) Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne s’appliquent aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales signées par l’Etat qu’en ses dispositions non contraires aux dites conventions.

Read also : 2022 AFCON Infrastructure in Yaounde : Remarkable Progress Made

(2) Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables:

Read also : Intempéries : inondations à Maga

aux prestations relevant du domaine des bons de commande dont le montant, est fixé par une résolution du Conseil d’administration en considération des spécificités de l’entreprise;

Read also : Energie électrique : Memve’ele injecte 30 MW de plus

aux contrats qui ont pour objet l’acquisition ou la location des immeubles bâtis ou non bâtis;

Read also : Migrants clandestins : 124 Camerounais rapatriés

à l’acquisition des produits pétroliers destinés uniquement à l’usage des véhicules de l’entreprise publique concernée.

Read also : Veillées funèbres : interdiction dans le Centre

ARTICLE 5.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises:

Read also : Communication : le Mincom lance la campagne de proximité

Auditeur indépendant: cabinet de réputation établie recruté par l’organisme chargé de la régulation des  marchés   publics pour la réalisation de l’audit annuel des marchés;

Read also : Bali : la polyclinique Marie’ O fermée

Autorité chargée des  marchés   publics : Autorité placée à la tête de l’administration publique compétente dans le domaine des marchés publics;

Read also : Olembe Stadium : Construction Work In Progess

Avenant: acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l’adapter à des événements survenus après sa signature;

Read also : Pandémie du Covid-19 : 11 décès enregistrés hier

Chef de service du marché: personne physique accréditée par le Maître d’ouvrage pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations, objets du marché;

Read also : Transformation industrielle du bois : bientôt une technopole à Edea

Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’ouvrage auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges;

Read also : Adamaoua : les transactions foncières suspendues

Co-contractant de l’entreprise publique: toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant (s), personnel, successeur (s) et / ou mandataire (s) dûment désigné (s) ;

Read also : Laquintinie : les patients désertent

Commission de suivi et de recette technique : commission constituée des membres choisis en raison de leurs compétences et chargée de suivre et de valider les prestations effectuées dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles dont les seuils sont fixés par le Conseil d’administration.

Read also : Electricity Development Corporation : les domaines d’interventions clarifiés

Commission interne de passation des marchés: organe d’appui technique placé auprès d’un maître d’ouvrage ou d’un maître d’ ouvrage délégué pour la passation des marchés;

Read also : Lutte contre le covid-19 : la thérapie de Mgr Kléda

Entreprise publique: unité économique dotée de l’autonomie juridique et financière, exerçant une activité industrielle et/ou commerciale, et dont le capital est détenu entièrement ou majoritairement par l’Etat ou une personne morale de droit public;

Read also : Numéro de contribuable : l’identifiant désormais incontournable

Groupement d’entreprises: groupe d’entreprises ayant souscrit un acte d’engagement unique, et représenté par l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire commun;

Read also : Zone des trois frontières : au rythme du covid-19

Ingénieur du marché: personne physique ou morale de droit public accréditée par le   maître d’  ouvrage, pour le suivi de l’exécution du marché;

Read also : Assurances : Parlons confiance !

Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au chef de service du marché;

Read also : Institutions : South Korea Ambassador Visits Customs Data Centre

Maître d’œuvre: personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le   maître d’  ouvrage d’assurer la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché;

Read also : Hygiène et salubrité : Le bâton et la carotte

Maître d’ouvrage: Directeur général d’une entreprise publique, représentant la structure bénéficiaire des prestations prévues dans le marché;

Read also : Contrôle de la qualité du médicament :Un hôte de marque au laboratoire national

  Maître d’ouvrage délégué: personne exerçant en qualité de mandataire du   maître d’ ouvrage, une partie des attributions de ce dernier;

Read also : Nkongsamba : Frédéric Nzoki Epoh prend les rênes

Marché d’une entreprise publique: contrat écrit, passé conformément aux dispositions du présent décret, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s’engage envers une entreprise publique, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, dans un délai déterminé, moyennant un prix;

Read also : Guinea-Bissau : Two Presidents, Two Prime Ministers

Montant du marché: montant, toutes taxes comprises, des charges et rémunérations des prestations faisant l’objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché;

Read also : Propos d'Emmanuel Macron : la classe politique s'indigne

Ouvrage: toute construction, installation, tout édifice, assemblage et d’une façon générale, tout bien matériel créé ou transformé par l’exécution des travaux;

Read also : Cameroon Congo Border : Demarcation Process on Right Footing

Prestations: tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes prestations intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l’objet du marché;

Read also : Cameroon Football : Here Comes A Golden Book

Soumissionnaires: personnes physiques ou morales faisant acte de candidature aux consultations;

Read also : Electricité : la facturation à améliorer

Sous-commission d’analyse: comité ad-hoc désigné par la Commission interne de passation des marchés pour l’évaluation et le classement des offres au plan technique et financier.

Read also : Pagne du 8 mars : c’est déjà l’effervescence

CHAPITRE II

Read also : Islamic Solidarity Weightlifting Championship : Cameroon Wins Six Medals

DES ORGANES DE GESTION DES MARCHES

Read also : Préparation du CHAN 2020 : Les A’ en route pour Brazzaville

SECTION I

Read also : CHAN 2020 : CAF Staff Supervise Limbe-Buea Site

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Read also : Arts And Crafts : Renaud Springs To Limelight

ARTICLE 6.- (1) Le Conseil d’administration est l’organe investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l’entreprise publique.

Read also : Hygiène et salubrité : La campagne reprend

(2) Il s’assure du respect des règles de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence et de juste prix dans le processus d’attribution des marchés.

Read also : Promotion du bilinguisme : Les assurances du Minedub

A ce titre, il :

Read also : Chracerh : Trois nouveau-nés dans la famille

émet un avis conforme sur les propositions d’attribution des marchés suivant les seuils qu’il définit;

Read also : Commerce : Les affaires de la Saint-Valentin

approuve le plan de passation des marchés proposé par la Direction générale;

Read also : Distributeurs de banques : Quand les billets se font désirer

fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission interne de

Read also : Exploitation du rutile : L’exploration lancée à Akonolinga 

passation des marchés, de désignation de son président, de ses membres, du secrétaire et d’évaluation des offres;

Read also : Développement  de l’agriculture : Le Maroc apporte son expertise

examine et émet son avis sur les demandes des procédures exceptionnelles introduites par le Directeur général;

Read also : Carte communale : Neuf partis politiques aux commandes

commet des audits et toute autre investigation pour s’assurer de la régularité des procédures et de la qualité de la passation;

Read also : South West : Gendarmerie Camera Drones Hovering Over Buea

reçoit et se prononce sur le rapport annuel de passation et d’exécution des marchés préparé par le Directeur général;

Read also : 87 e anniversaire : Paul Biya à l’honneur

sanctionne les procédures qui violent la réglementation en vigueur, ainsi que leurs auteurs; à cet effet, il reçoit tous les documents générés dans le cadre de la passation, de l’exécution et du contrôle des marchés;

Read also : Sustainable Development Goals : Implementation Process In Cameroon Reviewed

examine les rapports de missions de contrôle effectuées par les organes de contrôle et prescrit les mesures qui en découlent;

Read also : 2020 New Year Wishes : Total Cordiality At State House

arbitre les cas de désaccords survenant entre le Maître d’ouvrage et la Commission interne de passation des marchés;

Read also : Sadio Mané : le nouveau roi d’Afrique

crée le ‘Comité d’arbitrage et d’examen des recours, chargé de connaître des cas de contestations et dénonciations introduits par les soumissionnaires à la phase de la passation des marchés et de toute autre affaire dont il est saisi par le Conseil d’Administration;

Read also : Mondialisation : cette Afrique que tous courtisent...

accorde des autorisations expresses pour la passation d’un marché suivant les  procédures adaptées et de gré à gré;

Read also : “Cameroon Insider” Newspaper : Waxing Strong Six Months After

fixe les seuils des bons de commande, des lettres-commande, des avenants, des avances de démarrage, des sous-traitances et sous-commande, et du taux des marchés passés suivant la procédure de gré à gré.

Read also : Fêtes de fin d’année : Noël, c’est demain

(3) Le Conseil d’administration peut, en tant que de besoin, conférer certaines de ses attributions au président du Conseil d’administration.

Read also : Conseil national de la Publicité : il faut réguler le secteur

ARTICLE 7.- Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, le président du Conseil d’administration exerce les prérogatives ci-après:

Read also : Abus sexuels : le secret pontifical levé

autorise, après avis du Conseil d’administration, les procédures exceptionnelles;

Read also : Conseil régional de discipline : des agents publics répondent de leurs actes

signe avec un membre du Conseil, les actes de désignation du Président et des

Read also : Disparition d’enfants : attention, danger !

membres de la Commission interne de passation des marchés;

Read also : Promotion des langues officielles: les députés d’accord

adresse à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation, copie des actes de sanction des procédures irrégulières et de leurs auteurs.

Read also : Projet de loi de finances 2020 : le feu vert des députés

SECTION II

Read also : International Bamboo and Rattan Organisation : Yaounde Hosts Third Africa Office

DU MAITRE D’OUVRAGE

Read also : « Tout le monde en sort avec un viatique assez important »

Reactions

Comments

    List is empty.

Lead a Comment

Same category